【湖南省疫情期间工地补偿标准最新,湖南疫情停工令】

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

1
、山东省：除防疫费用外
，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施
、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食
、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。

2、参考成功案例经验：以案号（2014）民一终字第56号民事判决书为例 ，该案中双方合同对于窝工损失的索赔有明确的程序约定
，承包人按照合同约定，提供了既有现场监理人员签字确认的每日停窝工情况具体统计表 ，也有现场监理人员签字确认的每月停窝工情况统计表
，其索赔得到了法院支持
。

3 、南充市：修正隔离费用政策，删除“费用自理”条款11月5日晚 ，南充市针对高风险区来（返）南人员的隔离政策进行修改。原政策要求“7天集中隔离
，费用自理 ”，被点名后调整为“7天集中隔离
” ，删除了涉及个人负担费用的条款 。

4
、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费
，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费 ，但无需交滞纳金和维权费
。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷
，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

5、案件经办人根据相关证据认定客观事实 、确定保险责任后 ，计算给付金额
，做出理赔结论 。再经签批人复核无误后结案，保单受益人便可获得赔付了
。从提交材料到结案需要一段时间 ，根据情况不同会有所差异。

6
、商业险常见的险种有：车损险（按照汽车价位、使用年限计算） 、三者险、以及各自附属的不计免赔 。

疫情防控费的计取标准是多少?

疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准
。协商不成时
，按每人每天20元至40元的标准计取。停工损失费用：据实结算待岗工资，原则上不低于北京市最低工资标准 。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整。管控区按20%～40%调整
。防范区按15%～25%调整。合同无约定或约定不明时 ，可按市内相关规定协商确定 。

由承包人向发包人提供常态化疫情防控方案
，经发包人签证认价后，作为总价措施项目费由发包人承担
。

疫情防控措施费：双方协商确定；协商不成时 ，按每人每天20元至40元标准计取。隔离观察期间工资原则上按正常工资计取 。 停工损失费用：据实结算待岗工资
，原则上不低于本市最低工资标准
。 窝工降效费用：封控区按35%～45%，管控区按20%～40% ，防范区按15%～25%确定。

吉林模式：允许按实际投入人员数量按55元/人/天计算（不含核酸检测费用），适用于临时性防控措施 。江西省若采用类似方式
，需明确人员范围及费用构成
。

河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定

河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定主要包括以下内容：因疫情导致不能按时履约，工期应予以合理顺延。这一规定确保了工程合同双方在面对疫情这一不可抗力因素时 ，能够有合理的调整空间
，避免因疫情导致的违约问题 。防疫费用计取原则：未开工的项目需增加防疫经费，工地现场看护
、防控监管人员等按40元/天增加
。

住建部办公厅下发通知 ，明确防疫费用可计入工程造价
，并出台多项政策保障工程领域经济健康有序发展。具体内容如下：加强合同履约变更管理：疫情防控导致的工期延误被视为合同约定的不可抗力情形 。企业应加强合同工期管理，根据实际情况与建设单位协商合理顺延合同工期。停工期间增加的费用 ，由发承包双方协商分担
。

常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息
，建筑工程施工期间，若项目所在地有疫情防控要求 ，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区、配备防疫物资 、定期消杀等）所产生的费用
，直接计入工程造价。此类费用属于工程成本的一部分，无需额外协商或调整 。

部分地区合同条款与法规冲突：例如国有投资项目合同常规定“无限风险不调整” ，但地方住建厅通过指导文件间接支持调价，需通过协商解决
。政策表述模糊性：部分省份文件含糊其辞
，需结合实际案例与对方谈判确定执行标准。

肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

1
、费用标准与范围浙江、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费 、人工费
、降效费及其他费用（仅计取税金） 。四川省明确降效费需单独计算
。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

2、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价 。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据
，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担
。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。

3 、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价 ，且不得转嫁至务工人员承担 。

4
、政策解读 定义与范围：指导意见中对疫情防控应急措施、开工 、复工以及受疫情防控应急措施影响期间进行了明确定义
。政府投资和其他使用国有资金投资的工程因实施应急措施受到影响时
，将通过签订补充协议确定顺延工期和增加费用。

5
、人工费动态指数调整厦门市建设工程人工费动态指数调整为1278 。该指数的调整旨在更准确地反映当前建筑市场人工成本的实际水平，为工程计价提供科学依据 ，确保工程造价的合理性和公平性。

工人复工,需要注意哪些问题,吉工家为你解答!

1、返程时间安排错峰返程 、分批复工：建筑业建议在2月24日之后逐步返程
，具体需结合工程开工情况；从事服务业的，应根据市场恢复情况再决定出门时间 ，避免集中返程增加疫情传播风险
。返程前准备健康记录核查：出发前需确认个人近14天无发热、咳嗽等异常症状
，确保健康状态符合返程要求。

2
、遵守开复工时间规定：部分地区对开复工时间有明确规定，如河北、宁波等地要求建筑工地开复工时间不得早于特定时间点 ，需经属地住房和城乡建设主管部门同意后方可复工 。工人招工的途径政府组织的招聘活动：如四川省的“春风行动 ”，为农民工提供招聘服务
，帮助其找到合适的工作
。

疫情防控期间建筑工人人工费怎么算?官方通知!

1 、窝工期间分情况支付工资或生活费，合同有约定的从其约定 ，无约定的协商确定且计价标准不得低于本市最低工资标准。

2
、一般计税方法：不分专业类别
，以分部分项人工费为计算基础，按98%费率计算 。例如 ，分部分项人工费为100万元
，则疫情防控费用为：100万元 × 98% = 39，800元
。简易计税方法：按21%费率计算。例如 ，分部分项人工费为100万元
，则疫情防控费用为：100万元 × 21% = 42，100元 。

3、泉州市：2022年1月31日至4月30日期间 ，人工费指数调整为3456；主要材料设备 、机械租赁费涨跌幅度超过±5%的部分按合同约定调整；受疫情影响价格异常波动的
，承包人提供凭证，经发包人确认后作为结算依据
。

4
、建筑/市政/园林绿化/台班费用：85元/工日。安装/装饰工程：93元/工日 。此标准适用于合同签订、竣工结算等 ，且2017年8月1日前已签合同按原约定执行
。新型冠状病毒肺炎疫情防控期间的临时调整：在疫情防控期间，由于建筑工人短缺
，德州市曾临时调整过建设工程定额人工单价。

5 、上海市政府回应——分情况正常支付，不得低于上海最低工资标准 上海市5月12日发布《关于新冠肺炎疫情防控下建筑工人人工费计价有关问题的通知》 ，就疫情防控期间建筑工人人工费工程计价有关问题作了解